Area APPALTI PUBBLICI

L2514APWEB

ESECUZIONE - APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI (D.LGS. N. 36/2023)

Indice
Normativa

Modello 1 - Schema di atto di nomina del responsabile del progetto - (Art. 15 D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/01AP

Modello 2 - Schema di richiesta per la creazione di servizi di supporto al Rup (Art. 15, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/02AP

Modello 3 - Schema di atto e disciplinare di incarico per la costituzione dei servizi di supporto al Rup (Art. 15, co. 6 e art. 3 allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/03AP

Modello 4 - Schema di lettera di richiesta per la costituzione della garanzia definitiva (Art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/04AP

Modello 5 - Schema di lettera di interpello degli operatori economici partecipanti all’originaria procedura d’appalto nei casi contemplati dall’art. 124 del codice (Art. 124, co. 1 D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/05AP

Modello 6 - Schema di determinazione per attuare la proroga contrattuale (Art. 120, co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/06AP

Modello 6-bis - Schema di determinazione per attuare la proroga “tecnica” (Art. 120, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/06-bisAP

Modello 7 - Schema di lettera da inviare all’appaltatore per attuare la proroga contrattuale (Art. 120, co. 10 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/07AP

Modello 7-bis - Schema di lettera da inviare all’appaltatore per attuare la proroga “tecnica” (Art. 120, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/07-bisAP

Modello 8 - Schema di determina accettazione della cessione del credito (Art. 120, co. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 6 dell’allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023) - L2514/08AP

Modello 9 - Schema di lettera per la comunicazione dell’ accettazione della cessione del credito (Art. 120, co. 12 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/09AP

Modello 10 - Schema di lettera da inviare al rup per la segnalazione di gravi inadempimenti nella esecuzione dell'appalto (Art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/10AP

Modello 11 - Schema di lettera da inviare all’impresa per la contestazione di grave inadempimento (Art. 122, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/11AP

Modello 12 - Schema di lettera del responsabile del progetto per la risoluzione del contratto per grave inadempimento e irregolarità (Art. 122 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/12AP

Modello 13 - Schema di determinazione per la risoluzione del contratto per grave inadempimento (Art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/13AP

Modello 14 - Schema di lettera per la contestazione di gravi ritardi (Art. 122, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/14AP

Modello 15 - Schema di comunicazione di recesso dal contratto (Art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/15AP

Modello 16 - Schema di verbale per l’individuazione dell'importo dovuto all'appaltatore per effetto del recesso dell'ente appaltante (Art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/16AP

Modello 17 - Schema di verbale di avvio dell’esecuzione (D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/17AP

Modello 18 - Schema di verbale di sospensione dell’appalto (art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e allegato II.14) - L2514/18AP

Modello 19 - Schema di verbale di ripresa dell’appalto (art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e allegato II.14) - L2514/19AP

Modello 20 - Schema di certificato di ultimazione dell’esecuzione (D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/20AP

Modello 21 - Schema di proposta di transazione (art. 212 D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/21AP

Modello 22 - Schema di domanda di arbitrato (art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/22AP

Modello 23 - Schema di relazione da trasmettere a cura del direttore dell’esecuzione al responsabile del progetto ove si siano verificati sinistri alle persone o danni alle cose (D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/23AP

Modello 23-bis - Processo verbale per il riconoscimento di un indennizzo a favore dell’operatore economico in caso di sinistri (D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/23-bisAP

Modello 24 - Schema di lettera con la quale l’impresa trasmette alla stazione appaltante il contratto di subappalto (Art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/24AP

Modello 25 - Schema di determina di autorizzazione al subappalto (Art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/25AP

Modello 25-bis - Schema di richiesta di autorizzazione al subappalto (Art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/25-bisAP

Modello 26 - Schema di determina per la nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità, interno all'ente o appartenente ad altre amministrazioni (Art. 116, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/26AP

Modello 27 - Schema di determina per la nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità esterno all'ente (Art. 116, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/27AP

Modello 28 - Schema di verbale di verifica di conformità (D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/28AP

Modello 29 - Schema di lettera di comunicazione dell'applicazione delle penali (D.Lgs. n. 36/2023) - L2514/29AP

Modello 30 - Schema di atto di nomina del direttore dell’esecuzione (Art. 114 D.Lgs. n. 36/2023 e allegato II.14 al medesimo decreto) - L2514/30AP

Decreto legislativo 31/3/2023 n. 36 (G.U. 31/3/2023 n. 77)
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

L'ESPERTO RISPONDE

La sezione è protetta. Inserire il codice di abilitazione ricevuto via posta elettronica al momento della registrazione dell'abbonamento al servizio